《2022承攬加工合同 (通用15篇)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2022承攬加工合同 (通用15篇)（76頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 2022承攬加工合同 (通用15篇) 2022年承攬加工合同 1 　　訂立合同雙方： 　　定作方：（以下簡稱甲方） 　　承攬方：（以下簡稱乙方） 　　甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 　　第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：（詳見附件1） 　　第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不

2、得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級為 　　。 　　第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延） 　　第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點： 　　交貨時間：合同生效后 　　日交貨（或交貨時間詳見附件）。 　　第五條付款方式： 　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____ 　　； 　　2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內(nèi)，先預付總

3、金額的_____%；即_____元； 　　3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計： 　　萬元作為合同進度款。 　　4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計： 　　5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____，計： 　　質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。 　　6.門邊線條25元/米，按實際收貨結(jié)算。付款方式：滿5萬結(jié)一次。 　　第六條驗收： 　　1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收，并將結(jié)果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。 　　2.如有質(zhì)量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止； 　　3

4、.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內(nèi)驗收）。 　　4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權(quán)終止合同。 　　第七條特別條款： 　　1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產(chǎn)品安裝由方負責； 　　2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延； 　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。 　　4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。 　　5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。 　　第八條

5、違約責任 　　1.乙方違約，則雙倍返還預付款； 　　2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應付貨款，乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應付所有貨款為止； 　　3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付 　　作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。 　　4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。 　　第九條法律效力： 　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效； 　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份； 　　3、一切由執(zhí)行本合同

6、引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。 　　第十條其他事項 　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。 　　加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。 　　甲方：乙方：成都市文春木業(yè)有限公司 　　法定代表人：法定代表人： 　　委托代理人：委托代理人： 　　開戶行：開戶行： 　　賬號：賬號： 　　電話：電話： 　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日 2022年承攬加工合同 2 　　供方： 合同編號： 　　需方： 簽訂地

7、點： 　　產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間： 　　產(chǎn)品名稱 　　商標 　　規(guī)格型號 　　備注 　　計量單位 　　數(shù)量 　　價款 　　單價 　　總價 　　攪拌澆灌機 　　混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù) 　　混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù) 　　首付定金（ ） 　　合計人民幣金額（大寫）： 　　第一條 設備部分 　　1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備) 　　2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。 　　3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。 　　第二條 技術(shù)部分 　　1、供方負責提

8、供免蒸養(yǎng)砌塊化學發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。 　　2、供方負責提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達到客戶的要求。 　　3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。 　　4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。 　　第三條 付款方式 　　定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方） 　　第四條 違約責任 　　本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受

9、害方總價款60%違約金。 　　1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。 　　2、本合同自簽字之日起生效。 　　第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。 　　供方 需方 　　單位名稱： 單位名稱： 　　單位 單位 　　委托代理人： 委托代理人： 　　電話： 電話： 　　傳真： 傳真： 　　開戶銀行： 開戶銀行： 　　賬號： 賬號： 　　此合同有效期二年 2022年承攬加工合同 3 　　承攬方： 　　電話： 　　定作方： 　　電話： 　　定作方

10、委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 　　第一條 加工成品 　　第二條 加工成品質(zhì)量要求 　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補

11、齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法 　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 　　3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。 　　第五條 價款或酬金

12、 　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。 　　第六條 驗收標準和方法 　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。 　　第七條 交貨的時間和地點

13、 　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。 　　第八條 包裝要求及費用負擔 　　第九條 運輸辦法及費用負擔 　　第十條 轉(zhuǎn)包 　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成； 　　2、乙方同意甲方

14、將定作物的主要工作交由第三人完成的： 　?。?）乙方可以交由第三人完成的工作包括： 　?。?）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。 　　3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。 　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。 　　第十一條 其他約定 　　第十二條 承攬方的違約責任 　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，

15、定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。 　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當

16、比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。 　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）

17、外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。 　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。 　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 　　第十三條 定作方的違約責任 　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計

18、等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。 　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方

19、實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 　　第十四條 不可抗力 　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，

20、由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 　　第十五條 糾紛的處理 　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理： 　　1、向仲裁機關(guān)申請仲裁； 　　2、向人民法院起訴。 　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副

21、本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。 　　定作方： 　　代表人： 　　______年____月____日 　　承攬方： 　　代表人： 　　______年____月____日 2022年承攬加工合同 4 　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日 　　第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限 　　加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量 　　數(shù)量 　　名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

22、 　　合計人民幣金額（大寫）： 　?。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴?，可以另接） 　　第二條定作人提供的材料 　　材料｜規(guī)格｜計量 　　數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額 　　名稱｜型號｜單位 　?。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴?，可以另接） 　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限： 　　第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求： 　　第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件： 　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔： 　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到

23、書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。 　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。 　　第十條加工物的交付方式及地點： 　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限： 　　第十二條報酬的結(jié)算方式及期限： 　　第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。 　　第十四條本合同解除的條件： 　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。 　　第十六條違約責任： 　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按

24、下列第＿＿＿＿種方式解決： 　?。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁； 　?。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。 　　第十八條其他約定事項： 　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見： 　　定作人（章）：承攬人（章）： 　　住所：住所： 　　法定代表人：法定代表人： 　　居民身份證號碼：居民身份證號碼： 　　委托代理人：委托代理人： 　　電話：電話： 　　開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章） 　　賬號：賬號：經(jīng)辦人： 　　郵政編碼：郵政編碼：年月日 　　監(jiān)制部門：印制單位： 2022年承攬加工合同 5 　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同

25、。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術(shù)、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。 　　一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。 　　法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法

26、規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不

27、　　論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制 　　度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權(quán)利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應當是買賣合同。 　　由此可見，二

28、者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。 　　二、其他具體區(qū)別： 　　1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務是轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。 　　2、在買賣合同中，雙方當事人的權(quán)利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權(quán)利義務所指向的對象主要是一定的行為。 　　3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中

29、　　的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。 　　4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。 　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權(quán)利。 　　6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 　　因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選

30、材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。 2022年承攬加工合同 6 　　定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡稱甲方） 　　承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 （以下簡稱乙方） 　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。 　　第一條 加工

31、構(gòu)件品名與價款 　　一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。 　　二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。 　　三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣） 　　四、 本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。 　　五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方

32、免費提供構(gòu)件機械翻身。 　　六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。 　　第二條 加工成品期限與交付 　　一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。 　　二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。 　　三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。 　　第三條 加工材料供應與采購 　　一、 甲方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙

33、方編制的'材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。 　　二、 乙方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。 　　三、 乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

34、 　　四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。 　　五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。 　　第四條 加工成品質(zhì)量與驗收 　　一、 根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。 　　二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格 　　三、 保修期限：保修壹年。 　　四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資

35、料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。 2022年承攬加工合同 7 　　合同編號：______________ 　　甲方：___________________（承攬方） 　　乙方：___________________（定做方） 　　為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議，共同遵守。 　　第一條 加工成品 　　品名：_________________________________________ 　　規(guī)格：__________

36、_______________________________ 　　數(shù)量：_________________________________________ 　　第二條 加工成品質(zhì)量要求 　　第三條 原材料的提供辦法 　　1．甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 　　2．乙方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。 　　3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 　　第四條 技術(shù)

37、資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求 　　1．甲方在進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。 　　2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 　　第五條 價教或酬金 　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。 　　第六條 驗收標準和方法 　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 　　2．乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗

38、收前甲方應當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負責修復或退換。 　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。 　　第七條 交貨的時間和地點 　　1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。 　　2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發(fā)出提取定作物通

39、知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。 　　第八條 包裝要求及費用負擔 　　___________________________________________________________________ 　　第九條運輸方式及費用負擔 　　_____________________________________________________________________ 　　第十條 結(jié)算方法及期限 　　_____________________________________________________________________

40、 　　第十一條 其他約定 　　_____________________________________________________________________ 　　第十二條 甲方的違約責任 　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期違約責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。 　　二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。 　　三、未按合同

41、約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。 　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。 　　五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。 　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，

42、暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 　　七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。 　　八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。 　　九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 　　第十三條 乙方的違約責任 　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此

43、造成的損失。 　　二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。 　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。 　　四、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金

44、。 　　五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　　六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 　　第十四條 不可抗力 　　由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失，對方不得提出賠償要求。 　　第十五條 糾紛的處理 　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決： 　　1．由________仲裁委員會仲裁； 　　2．向________人民

45、法院起訴。 　　第十六條 其他事項 　　1．本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。 　　2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。 　　3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。 　　甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章） 　　法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章） 　　電話：_______

46、_____________ 電話：_________________________ 　　簽約日期：____年___月___日 　　簽約地點：________________ 2022年承攬加工合同 8 　　甲方： （定作方） 　　×××工業(yè)城 　　法定代表人: 　　營業(yè)執(zhí)照證號: 　　乙方： （承攬方） 　　法定代表人: 　　營業(yè)執(zhí)照證號: 　　合同編號： 合同簽訂地：×××工業(yè)城內(nèi) 　　乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務，特訂立本合同。 　　一、 本合同所指加工行為是： 　　甲

47、方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。 　　二、 本合同所指加工之零部件見下表: 　　甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注 　　1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。 　　2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件” 　　三、 加工零部件的技術(shù)標準（包括質(zhì)量要求）： 　　甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求 　　備 注 　　四、 加工零部件價格及加工費的確定： 　　1.

48、乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。 　　2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。 　　3. 加工費計算方法：

49、 　　(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。 　　(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。 　　五、 加工訂貨： 　　1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受： 　　(1) 甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。 　　(2) 電話通知訂

50、貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。 　　2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受： 　　(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。 　　(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。 　　3. 如甲方通知取消訂單： 　　(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。 　　(2) 在一個貨期段內(nèi)（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)

51、數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。 　　4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。 　　六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨： 　　1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________； 　　2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________； 　　3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)

52、定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。 　　4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。 　　5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。 　　6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。 　　七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下： 　　1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，

53、圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。 　　2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔； 　　3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。 　　4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔； 　　5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有； 　　6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。 　　八、 知識產(chǎn)權(quán)保護 　　1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。 　　九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制 　　1. 合同生效后 日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料： 　　(1) 　　(2) 　　(3)

54、 　　2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制： 　　(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。 　　(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。 　　(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保

55、體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。 　　(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。 　　(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。 　　(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義

56、采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。 　　3. 質(zhì)量整改 　　(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。 　　4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。 　　十、

57、 加工費的結(jié)算 　　1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方）。 　　2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。 　　十一、 驗收方法 　　1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準

58、或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。 　　十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法 　　1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。 　　2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________

59、天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。 　　3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。 　　4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。 　　十三、 乙方違約責任： 　　1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下： 　　(1) 因質(zhì)量問題批次

60、檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。 　　(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%； 　　(3) 因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責； 　　(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次； 　　(5) 未能按期、

61、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計； 　　(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20__0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格； 　　(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰20__0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格； 　　(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金； 　　2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承

62、擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。 　　3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。 　　4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。 　　5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后

63、，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。 　　6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。 　　十四、 甲方的違約責任 　　1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。 　　2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成

64、的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。 　　十五、 合同的變更、解除： 　　1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。 　　2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。 　　3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等，歸還甲方。 　　十六、 不可抗力 　　1. 甲乙雙方的任何一方由

65、于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。 　　十七、 其他 　　1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。 　　2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)

66、時。 　　3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。 　　4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。 　　十八、 其他需約定事項： 　　1. ____________________________________________________________________________ 　　2. ____________________________________________________________________________ 　　3. ____________________________________________________________________________ 　　4. ____________________________________________________________________________ 　　5. ________________________________